甲方（發(fā)包方）： ×××
乙方（承包方）： ×××
由于甲方承包的×××安裝項目的需要，甲方擬將該項目勞務(wù)部分的相關(guān)事宜承包給乙方，經(jīng)甲乙雙方本著公平互利的原則，經(jīng)雙方自愿友好協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、項目概況
1.項目內(nèi)容：百香果架安裝施工；
2.項目地點： ×××縣發(fā)包人指定位置；
3.項目內(nèi)容：按圖紙進行施工。
4.主要工作內(nèi)容包含：
二、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
三、項目造價
1.項目方式：勞務(wù)承包，乙方自備勞務(wù)用具；
2.項目價格：每畝承包價格 元/畝（包含勞務(wù)費、工人保險費、住宿費、稅費等一切費用），共 畝，總計： 元。項目竣工后按實際工程量結(jié)算。
3.結(jié)算方式：在進場當天，甲方付給乙方工程款 元；施工進度至50%時，甲方再支付給乙方項目款總價的 %，即 元；完工驗收合格后支付給乙方項目款總價的 %，即 元；剩余 %作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期屆滿后30個工作日無問題的無息返還。質(zhì)保期為驗收通過后 個月。
四、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1.參與項目質(zhì)量和進度的檢查監(jiān)督；
2.及時支付相應(yīng)承包款。
五、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、負責本合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)保量完成施工任務(wù)；
2、由承包人承擔安全責任及事故責任。
3、負責已完工程成品保護，直至本項目全部完工驗收合格交付發(fā)包人。
4、負責施工場地周圍地下管線和地面農(nóng)作物的保護工作。承包人在工程的施工過程中，必須采取一切必要的安全防護措施，確保施工過程周邊發(fā)包人的構(gòu)筑物、管線及道路和農(nóng)田作物等完好無損，由此產(chǎn)生的費用由承包人承擔。承包人損壞發(fā)包人的防滲系統(tǒng)、構(gòu)筑物、管道、電纜及道路等，承包人應(yīng)當按原價進行賠償或按原樣進行修復(fù)（須經(jīng)發(fā)包人驗收合格）。
5.施工場地清潔衛(wèi)生的要求：由承包方按有關(guān)規(guī)定負責場地清潔衛(wèi)生。
六、質(zhì)量標準竣工驗收
1.項目質(zhì)量：本項目應(yīng)達到設(shè)計圖紙內(nèi)的工程建設(shè)標準以及柳農(nóng)業(yè)政發(fā)[2017]73號文其中的相關(guān)要求；
2.完工后由乙方提出申請，驗收以甲方及相關(guān)單位在驗收單簽字或蓋章確認為準。
七、特別約定
1、因承包人原因工程質(zhì)量達不到本合同約定的質(zhì)量標準，由承包人負責整改直至達到本合同約定的合格標準，所產(chǎn)生的一切費用均由承包人承擔。
2、在履行本合同過程中，若乙方工作人員發(fā)生安全事故或意外傷害或其他法律糾紛的，由乙方自行承擔責任。若相關(guān)的裁定書、判決書、調(diào)解書等生效法律文書要求甲方承擔法律責任的，甲方可以向乙方追償。
八、違約責任
1.雙方都應(yīng)嚴格履行合同，不得隨意撤銷、變更、修改或終止合同。如有違反，違約方應(yīng)賠償對方由此引起的所有損失并承擔由此引起的一切法律責任；
2.工期每逾期一天竣工,乙方向甲方支付項目總承包費的千分之一的賠償款。
九、合同終止
本合同于以下情形之一發(fā)生時終止：
1.本合同雙方經(jīng)協(xié)商一致，以書面形式終止本合同；
2.任何一方有違約行為，且自收到對方指出其違約行為的書面通知之日起7日內(nèi)仍未做出補救或補救無效，或任何一方有不能補救的違約行為，對方書面通知解除本合同；
3.依據(jù)法律法規(guī)或本合同其他約定終止本合同；
4.本合同已完全履行完畢。
十、其他
1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商、簽訂書面補充協(xié)議。
2.凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方均應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向甲方住所地有管轄
權(quán)的人民法院提起訴訟。
3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
